Ausschreibungsdetails
Auftragsbekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Formular 121 - VHB-Bund - Ausgabe 2019
a)
Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
b)
Verfahrensart „Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A“
c)
Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
- elektronisch
- ohne elektronische Signatur (Textform)
d)
Art des Auftrags
e)
Ort der Ausführung
Außenstelle Oberschleißheim
August-Schmauß-Str. 1
85764 Oberschleißheim
f)
Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Gegenstand der Leistung ist die Lieferung, Montage, Installation, Inbetriebnahme und Über-gabe einer 2-flügligen Drehtoranlage mit Personentür, sowie Demontage und Entsorgung der alten Toranlage. Weitere Angaben sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen.
Um eine fortwährend einwandfreie Funktion zu gewährleisten, ist die gesamte Drehtoranlage einmal jährlich bzw. gemäß Herstellervorgaben zu warten, Vertragslaufzeit: 6 Jahre.
Ein Termin für eine Ortsbesichtigung kann auf Verlangen vereinbart werden.
Zeitraum für Ortsbesichtigungen: 14.09.2026 - 18.09.2026
Auf Anfrage kann ein alternativer Termin außerhalb des vorgesehenen Zeitraumes für Ortsbesichtigungen vereinbart werden. Ein Anspruch hierauf sowie auf eine Fristverlängerung zur Angebotsabgabe besteht nicht, wenn vom genannten Zeitraum abgewichen wird.
g)
Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Vorbereitung und Planung
- Abstimmung der Umbauarbeiten mit dem Auftraggeber
- Erstellung eines detaillierten Einbau- und Zeitplans
- Aufmaßes für die Toranlage und die sich daraus ergebende anschließende Zeichnungserstellung und Planung zur Herstellung
- Herstellung, Lieferung, Montage/Installation
h)
Losweise Vergabe
i)
Ausführungsfristen
Bauanlaufbesprechung: spätestens 3 Werktage nach Zuschlagserteilung
Lieferung, Montage, Installation: 6 Wochen nach Zuschlagserteilung
Fertigstellung, Übergabe: 8 Wochen nach Zuschlagserteilung
Die Arbeiten sind bis Mitte 12/2026 abzgeschlossen sein.
Etwaige vorgelagerte Organisationsarbeiten obliegen dem AN.
Anschließender Wartungsvertrag mit einer Vertragsdauer von 6 Jahren nach Abnahme.
j)
Nebenangebote
k)
Mehrere Hauptangebote
l)
Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden
nachgefordert.
o)
Ablauf der Angebots- und der Bindefrist
p)
Angebote sind einzureichen
q)
Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
r)
Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien
Unter der Voraussetzung, dass alle Eignungs- und Leistungskriterien erfüllt sind, entscheidet der niedrigste Vergleichspreis, wie hier beschrieben, über den Zuschlag.
Bildung des Vergleichspreises:
Lieferung und Installation einer automatischen,
2-flügligen Drehtoranlage mit Personentür: Gesamtpreis
+ 4 x Wartungspauschalbetrag pro Jahr: Gesamtpreis
+ 12 x Fahrtkosten für Störungsbeseitigung an den Standort (3 Einsätze pro Vertragsjahr (VJ): Gesamtpreis
+ 48 Stunden Einsatz Monteur für die Störungsbeseitigung (3 Einsätze á 4 Stunden pro VJ): Gesamtpreis
Die Summe ergibt den Vergleichspreis.
Zuschlagskriterium ist demnach der Vergleichspreis (=Angebotspreis) bei Erfüllung der Leistungsbeschreibung im Auftragsfall. Dies bestätigt der Bieter durch die Abgabe seines Angebotes. Gibt es einen Gleichstand in der Höhe des Angebotspreises, erfolgt der Zuschlag nach Auslosung durch die Vergabestelle.
t)
Geforderte Sicherheiten
u)
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Nach Erhalt einer ordnungsgemäß erstellten und prüfbaren Rechnung zusammen mit einem entsprechenden Arbeitsnachweis erfolgt die Zahlung innerhalb von 30 Kalendertagen, sofern die Leistung vertragsgemäß erfüllt wurde. Die Rechnung und der Arbeitsnachweis müssen die gleiche Auftrags-/ Inventar-/ Anlagen-/ Identifikationsnummer enthalten. Für die Abrechnung der Umsatzsteuer gelten die gesetzlichen Bestimmungen (UStG).
Lieferanten und Dienstleister der Bundesverwaltung sind verpflichtet, ihre Rechnungen über die Onlinezugangsgesetz konforme Rechnungseingangsplattform des Bundes (OZG-RE) einzureichen.Link zur Anmeldung an die OZG-RE: https://xrechnung-bdr.de.
Weiterführende Informationen zu den rechtlichen Grundlagen, der Registrierung und der Nutzung finden Sie unter www.dwd.de/auftragsvergabe.
v)
Rechtsform der / Anforderung an Bietergemeinschaften
w)
Beurteilung der Eignung
führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Eignungskriterien:
- Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren
- Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (mindestens durch Angabe einer Referenz nachzuweisen)
- Angaben zu Arbeitskräften
- Registereintragungen
- Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
- Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber/ Bieter in Frage stellt
- Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung
- Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Präqualifizierte Unternehmen können die Eignung mittels der Eintragung in die Präqualifizierungsdatenbank nachweisen. Die dort hinterlegten Unterlagen und Nachweise sollten aktuell sein.
Einzureichende Unterlagen als Nachweis der Eigenerklärungen zur Eignung sind auf Anforderung der Vergabestelle, wenn keine Präqualifizierung vorliegt, zum festgesetzten Termin einzureichen: Gewerbeanmeldung, Nachweis Referenz, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkassen, des Finanzamtes (wenn diese Stellen solche Nachweise ausstellen), Freistellungsbescheinigung, Nachweis Registereintragungen (IHK, Handwerksrolle), Nachweis Mitgliedschaft Berugfsgenossenschaft
x)
Nachprüfung behaupteter Verstöße
Unterabteilung Wasserstraßen
Postfach 200 100
53170 Bonn
Telefax: +49228/300-1458
E-Mail: poststelle@bmv.bund.de
Versionsverlauf
Untenstehend wird der Versionsverlauf der Bekanntmachungen angezeigt. Die Sortierung erfolgt absteigend.