Ausschreibungsdetails
Aus Gründen der Vertraulichkeit sind die Vergabeunterlagen nicht frei zugänglich.
Registrierte Nutzer der e-Vergabe können die Vergabeunterlagen im Bereich "Meine e-Vergabe" anfordern, sofern diese von der Vergabestelle über die e-Vergabe bereitgestellt wurden. Weitere Informationen finden Sie hier.
Auftragsbekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Formular 121 - VHB-Bund - Ausgabe 2019
a)
Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
b)
Verfahrensart „Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A“
c)
Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
- elektronisch
- ohne elektronische Signatur (Textform)
d)
Art des Auftrags
e)
Ort der Ausführung
Schweinfurter Str. 120,
97359 Schwarzach am Main
f)
Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
- Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage und Anbindung der neuen Zentralsteuerung
- Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage und Anbindung der sechs örtlichen Steuerungen für Tor- und Torschützverschluss-Antriebe am OHL, OHR, MHL, MHR, UHL und UHR
- Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage mit Anbindung eines neuen Schleusen-einspeisungsschaltschranks und die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) im Antriebshaus im SBG am UHR
- Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage und Anbindung einer neuen „Unterbrechungsfreien Stromversorgung“ (USV) im Antriebshaus im SBG am UHR
- Neuanlagen (Schaltschränke) und Gebäude sind mit Nagetierschutz ausrüsten
- Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage der Schleusensteuerungs-Anbindung und Steuerung in bzw. an die Leitzentrale in Volkach für die Fernsteuerung der Schleuse Gerlachshausen
- Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage der Torpegeldifferenzmessungsanlagen und Planung und betriebsfertige Montage der Wegmesssysteme von den Toren und Verschlüssen
- Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage der Lichtsignalanlage und deren Steuerung
- Anpassung und betriebsfertige Anbindung des bestehenden Notsteuerkastens (UHR)
- Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage der elektrotechnischen Installations-Verteilungen und Einrichtungen und Systeme (z.B.: 6 neue Steckdosenverteilerkästen, neue Leuchten in den 6 Antriebshäusern, USV-Verteilungen, …) und der Kabellage- und Kabeltragesysteme
- Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage der neuen Steuerungstechnik inkl. aller notwendigen Änderungen und Anpassungen an bestehenden Kabel- und Schaltungsanlagen und Übertragung der jeweiligen Steuer- und Nachrichtensignale
- Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage der Sicherheitsfunktionen Schleusen- und Not-Halt auf der Schleusenanlage
- Planung und betriebsfertige Montage der Schleusenbeleuchtung samt der Beleuchtung in den beiden Vorhäfen
- Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage bzw. Ergänzung der Erdungsanlage sowie des Potentialausgleichs
- Abbau, Demontage und Entsorgung der alten elektrotechnischen Einrichtungen, Schaltschränken, Leuchten, Komponenten und Kabel
- Programmierarbeiten der sicherheitsgerichteten SPS (S-SPS)
- Planung, Baustelleneinrichtung/vorhalten/räumen, Lieferung, Montage, Verkabelung und Inbetriebnahme und Einweisungen des v. g. Lieferumfanges und Gutachterabnahmen
- Lieferung von Ersatzteilen
- Erstellung und Lieferung der Ausführungs- und Bestandsunterlagen und weitere Dokumentation
- Schulung des Bedien- und Betriebspersonals
g)
Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
h)
Losweise Vergabe
i)
Ausführungsfristen
- Schaltschrankbau durch AN bis 12.03.2027
- Vor der SSP2027 (18.03 - 06.04.2027) sind als Grundlage die Vorarbeiten wie: Steckdosenverteilerkästen montieren und verkabeln, Beleuchtung montieren und verkabeln, Heizung montieren und verkabeln, Stromversorgung Notstromaggregat an Verbraucher provisorisch anbinden und Einspeisungsumbau vorbereiten durch den AN zu erbringen.
- In der SSP2027 (07.04 - 23.04.2027) ist der komplette steuerungstechnische Umbau durch den AN durchzuführen und in Betrieb zu nehmen.
j)
Nebenangebote
k)
Mehrere Hauptangebote
l)
Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Nach Registrierung auf der Plattform der e-Vergabe erhält der Bewerber die Verschwiegenheitserklärung.
Diese muss ausgefüllt und unterschrieben über die e-Vergabe zurückgesendet werden.
Im Anschluss erhalten Sie als Teilnehmer, Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen.
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden
nachgefordert.
o)
Ablauf der Angebots- und der Bindefrist
p)
Angebote sind einzureichen
q)
Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
r)
Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien
Preis: 90%
technischer Wert: Bauablaufplan: 10%
+
Für die Wertung des Unterkriteriums muss ein in einem Gantt-Diagramm dargestellter Bauzeitenplan wie in der Anlage 2 zur LB vorgelegt werden.
+
Folgende Merkmale sind beim Bauzeitenplan zu beachten:
1. Ein selbst angefertigter Bauablaufplan als Gantt-Diagramm enthält mindestens die vom AG vorgegebene Termine aus der LB-Anlage 2 (ohne: Einreichung und Erstellung der Ausführungsunterlagen und Restarbeiten nach der SSP27).
+
2. Der Bauablaufplan enthält mindestens zusätzliche, zu den vom AG vorgegebene Termine aus der LB-Anlage 2 mit Einreichung und Erstellung der Ausführungsunterlagen und Restarbeiten nach der SSP27).
+
3. Die Bestellzeitpunkte und Lieferzeiten der kritischen Bauteile wurden im Bauablaufplan aufgenommen. Anzugebende Bauteile sind hierbei mindestens für SPS, S-SPS, FU, USV-Anlage und Lichtsignalanlage.
+
4. Die Anzahl sowie die Funktionsbezeichnung der Personen für die Abwicklung werden für jeden einzelnen Prozess im Bauzeitenplan benannt.
+
0 Punkte: Es wurde kein Merkmal erfüllt und es wird eine gerade ausreichende Ausführung der Leistungen erwartet.
+
2,5 Punkte: Merkmal 1 wurde erfüllt und der Bauzeitenplan lässt eine etwas bessere als ausreichenden Ausführung der Leistungen erwarten.
+
5 Punkte: Merkmal 1 und 2 wird erfüllt. Der Bauzeitenplan lässt zudem eine befriedigende Erfüllung der Leistungen erwarten.
+
7,5 Punkte: Merkmal 1, 2 und eines der Merkmale 3 oder 4 wird erfüllt. Der Bauzeitenplan lässt zudem eine gute Erfüllung der Leistungen erwarten.
+
10 Punkte: Alle Merkmale (1, 2, 3 und 4) werden erfüllt und der Bauzeitenplan lässt eine sehr gute Erfüllung der Leistungen erwarten.
t)
Geforderte Sicherheiten
Weiteres siehe Vergabeunterlagen
u)
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Für Abschlagszahlungen nach § 16(1) Nr. 1 Satz 3 VOB/B werden entsprechende Abschlagszahlungsbürgschaften nach ZVB/W als Sicherheit gefordert.
v)
Rechtsform der / Anforderung an Bietergemeinschaften
w)
Beurteilung der Eignung
führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
+
Der Bieter hat Angaben, zu seinem Umsatz in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgeführten Aufträgen, zu machen.
+
Der Bieter hat folgende Angaben, zu der Anzahl qualifizierter Fachkräfte in den letzten drei Geschäftsjahren zu machen.
+
Es sind 3 Referenzen durch die Fachstelle Maschinenwesen Süd (FMS), beauftragten und abgenommenen Leistungen in den letzten 5 Geschäftsjahren mit zufriedenstellender vollständiger Dokumentation ausgeführt, zu erbringen.
+
Sollten für die FMS bisher noch keine solchen Leistungen erbracht worden sein, sind mindestens 3 Referenzen zu zufriedenstellend mit vollständiger Bestandsplan-Dokumentation vergleichbarer und ähnlicher ausgeführten Leistungen durch Bescheinigungen anderer Auftraggeber aus den letzten 5 Geschäftsjahren zu erbringen.
+
Nachweis über die Kenntnisse in der Programmierung von sicherheitsgerichteter Steuerung (S-SPS) durch Referenzen.
+
Nachweis (Ausbildungsnachweise, Zertifikate (z.B. IT-Grundschutzpraktiker) bzw. Referenzen) des Verantwortlichen für die Erstellung und Koordination des IT-Sicherheitskonzeptes zur Fachkunde.
x)
Nachprüfung behaupteter Verstöße
Dezernat G20 - Nachprüfungsstelle -
Probsthof 51
53121 Bonn
Telefax: 0228 / 70-909010
E-Mail: gdws@wsv.bund.de