Tendering Procedure Details
Auftragsbekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Formular 121 - VHB-Bund - Ausgabe 2019
a)
Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung für die Bundesrepublik Deutschland
Straße, Hausnummer: Straße des 17. Juni 112
Postleitzahl (PLZ): 10623
Ort: Berlin
Telefon: +49 30 184010
Telefax: +49 30 184018450
E-Mail: Ramona.Piko@bbr.bund.de
Internet-Adresse: http://www.evergabe-online.de
b)
Verfahrensart „Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A“
Geschäftszeichen: 217/2025
c)
Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
- elektronisch
- ohne elektronische Signatur (Textform)
- mit fortgeschrittener elektronischer Signatur / fortgeschrittenem elektronischen Siegel
- mit qualifizierter elektronischer Signatur / qualifiziertem elektronischen Siegel
d)
Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e)
Ort der Ausführung
Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin
f)
Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
KKE 369.02 Seilsicherungssystem nach DIN EN 795
Für die Baumaßnahme Sanierung- und Modernisierung der gesamten Dachfläche des 9 stöckigen Leitungsgebäudes des Bundeskanzleramtes im laufenden Betrieb, soll das vorhandene Bundeskanzleramt- Dachsanierung Leitungsgebäude- Seilsicherung DIN 18335 - VE 369.02
Im Rahmen der Baumaßnahme zur Sanierung und Modernisierung der gesamten Dachfläche des neunstöckigen Leitungsgebäudes des Bundeskanzleramtes erfolgen die Anlieferung sowie die Montage des Seilsicherungssystems auf der Dachfläche. Die genaue Lage und Verortung des Seilsystems sind den entsprechenden Ausführungsplänen zu entnehmen.
Zur Errichtung des Seilsicherungssystems ist vorab eine Stahlunterkonstruktion zu errichten.
Für die Durchführung der Arbeiten wurde innerhalb der Liegenschaft, südlich des Leitungsgebäudes, eine Baustelleneinrichtungsfläche eingerichtet.
Der Materialtransport erfolgt ausschließlich über den bauseits gestellten Kran.
In einzelnen Bereichen des Bestandsdaches sind die Arbeiten ausschließlich unter Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) auszuführen.
Während der gesamten Bauzeit bleibt der laufende Betrieb des Gebäudes aufrechterhalten.
Auf Wunsch des Nutzers werden die Arbeiten für Wartung, Inspektion und damit verbundene kleine Instandsetzungsarbeiten mit ausgeschrieben. Die Arbeitskarten sind vom Bieter über die von ihm erforderlich gehaltenen Wartungsarbeiten und Wartungsfristen zu ergänzen.
Das Angebot für Wartung, Inspektion und damit verbundene kleine Instandsetzungsleistungen wird zusammen mit dem Angebot für die Anlagenerrichtung gewertet.
Ausführungszeitraum:
Ausführungsbeginn: 05/ 2026
Ausführungsende: 08/ 2026
Die Vergabestelle weist darauf hin, dass zur Gewährleistung eines zügigen Verfahrens
nur rechtzeitig bei der Vergabestelle eingegangene Bieteranfragen beantwortet.
Fristende: 10.02.2026
ACHTUNG
Die Vergabeunterlagen können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt
unter www.evergabe-online.de abgerufen werden. Es besteht keine Pflicht zur
Registrierung auf der Vergabeplattform. Über Änderungen der Vergabeunterlagen,
Nachsendungen, Bieterfragen, Antwortschreiben u.ä. werden Sie jedoch nur bei
vorheriger Registrierungautomatisch unterrichtet. Andernfalls sind Sie verpflichtet, sich eigenständig die erforderlichen Informationen zu
verschaffen.
„Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind den Vergabeunterlagen aus dem beiliegenden Informationsblatt zu entnehmen“.
Für die Baumaßnahme Sanierung- und Modernisierung der gesamten Dachfläche des 9 stöckigen Leitungsgebäudes des Bundeskanzleramtes im laufenden Betrieb, soll das vorhandene Bundeskanzleramt- Dachsanierung Leitungsgebäude- Seilsicherung DIN 18335 - VE 369.02
Im Rahmen der Baumaßnahme zur Sanierung und Modernisierung der gesamten Dachfläche des neunstöckigen Leitungsgebäudes des Bundeskanzleramtes erfolgen die Anlieferung sowie die Montage des Seilsicherungssystems auf der Dachfläche. Die genaue Lage und Verortung des Seilsystems sind den entsprechenden Ausführungsplänen zu entnehmen.
Zur Errichtung des Seilsicherungssystems ist vorab eine Stahlunterkonstruktion zu errichten.
Für die Durchführung der Arbeiten wurde innerhalb der Liegenschaft, südlich des Leitungsgebäudes, eine Baustelleneinrichtungsfläche eingerichtet.
Der Materialtransport erfolgt ausschließlich über den bauseits gestellten Kran.
In einzelnen Bereichen des Bestandsdaches sind die Arbeiten ausschließlich unter Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) auszuführen.
Während der gesamten Bauzeit bleibt der laufende Betrieb des Gebäudes aufrechterhalten.
Auf Wunsch des Nutzers werden die Arbeiten für Wartung, Inspektion und damit verbundene kleine Instandsetzungsarbeiten mit ausgeschrieben. Die Arbeitskarten sind vom Bieter über die von ihm erforderlich gehaltenen Wartungsarbeiten und Wartungsfristen zu ergänzen.
Das Angebot für Wartung, Inspektion und damit verbundene kleine Instandsetzungsleistungen wird zusammen mit dem Angebot für die Anlagenerrichtung gewertet.
Ausführungszeitraum:
Ausführungsbeginn: 05/ 2026
Ausführungsende: 08/ 2026
Die Vergabestelle weist darauf hin, dass zur Gewährleistung eines zügigen Verfahrens
nur rechtzeitig bei der Vergabestelle eingegangene Bieteranfragen beantwortet.
Fristende: 10.02.2026
ACHTUNG
Die Vergabeunterlagen können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt
unter www.evergabe-online.de abgerufen werden. Es besteht keine Pflicht zur
Registrierung auf der Vergabeplattform. Über Änderungen der Vergabeunterlagen,
Nachsendungen, Bieterfragen, Antwortschreiben u.ä. werden Sie jedoch nur bei
vorheriger Registrierungautomatisch unterrichtet. Andernfalls sind Sie verpflichtet, sich eigenständig die erforderlichen Informationen zu
verschaffen.
„Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind den Vergabeunterlagen aus dem beiliegenden Informationsblatt zu entnehmen“.
h)
Losweise Vergabe
Nein
i)
Ausführungsfristen
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen
08.2026
Weitere Fristen
Beginn der Ausführung: 05.2026
Verbindliche Einzelfristen: siehe Ausschreibungsunterlagen
Verbindliche Einzelfristen: siehe Ausschreibungsunterlagen
j)
Nebenangebote
nicht zugelassen
k)
Mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l)
Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter
Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden
nachgefordert.
o)
Ablauf der Angebots- und der Bindefrist
Ablauf der Angebotsfrist
27.03.2026 - 10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist
23.04.2026
p)
Angebote sind einzureichen
elektronisch via
schriftlich an
den Auftraggeber siehe a)
q)
Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch (gilt auch für Rückfragen und Schriftverkehr)
r)
Zuschlagskriterien
siehe Vergabeunterlagen
t)
Geforderte Sicherheiten
siehe Vergabeunterlagen
v)
Rechtsform der / Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w)
Beurteilung der Eignung
führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich / ggf. geforderte Eignungsnachweise
https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Vergaben/InformationenAuftragnehmer/Eigenerklaerung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Ausländische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen.Der Bieter hat die Einhaltung der Mindestentgelt-Regelungen zu berücksichtigen. Einzelheiten dazu sind in den Ausschreibungsunterlagen enthalten.
Ausländische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen.Der Bieter hat die Einhaltung der Mindestentgelt-Regelungen zu berücksichtigen. Einzelheiten dazu sind in den Ausschreibungsunterlagen enthalten.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Sofern im Präqualifikationsverzeichnis 3 hinterlegte Referenzen in Art und Umfang mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, ist der gültige PQ Eintrag für den entsprechenden Leistungsbereich als Eignungsnachweis ausreichend. Sofern der Nachweis der Eignung durch die Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen soll, können bei Bedarf noch zusätzliche Einzelnachweise eingereicht werden.
x)
Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)
Allgemeine Fach- / und Rechtsaufsicht BMWSB Berlin - Referat BII1, E-Mail: BII1@bmwsb.bund.de
4fc9f0a5-566f-4ca1-bc2f-dc8b3f12faba